Извещение №163/7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование конкурса: Открытый конкурс по отбору  организаций на право заключения договоров на выполнение  работ по электроснабжению вновь строящихся кварталов жилых домов в городах и районах Оренбургской области для нужд Государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей  Оренбургской области  «Оренбургкоммунэлектросеть»

2. Заказчик   Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
Место нахождения: г. Оренбург, ул.60 лет Октября, 30А
Почтовый адрес: 460021, г. Оренбург, ул.60 лет Октября, 30А
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Контактные лица, телефон:  
Дорожкин Сергей Николаевич тел. (3532) 35-16-21(доп.175), факс (3532)70-35-85;
Захарова Светлана Алексеевна, тел. (3532) 35-16-21(доп.135), факс (3532)70-35-85

3.Предмет договора:

№ лота	Наименование работ	Место выполнения работ	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) руб. с НДС
12	«Электроснабжение вновь строящихся кварталов жилых домов в с.Октябрьское (восточный микрорайон, 2 очередь) Октябрьского района Оренбургской области» (-строительство ВЛИ-0,4 кВ, строительная длина - 1,285км; -строительство ВЛ-10кВ, строительная длина - 0,45 км;) (продолжение строительства)	с.Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области	1 661 845

4. Сроки выполнения работ
начало выполнения работ  –  с момента заключения договора;
окончание выполнения работ – до 10 декабря 2011 года.

5. Условия выполнения работ
- согласно  техническому заданию и проекту договора.

6. Порядок оплаты
- оплата выполненных работ по договорам осуществляется Заказчиком по факту полного выполнения работ, подтвержденного актами приемки работ формы №№ КС-2, КС-3.

7. Требования к участникам конкурса
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо  независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участники конкурса должны соответствовать следующим   требованиям:
- соответствие участников конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса (членство СРО);
- непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в конкурсе;
- отсутствие у участника  конкурса  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год.

8. Критерии оценки
- цена договора;
- сроки выполнения работ;
- предоставляемые сроки гарантии качества работ;
- квалификация участника конкурса;
- наличие собственной материально-технической базы;
- наличие квалифицированного кадрового состава;
- опыт и объемы выполнения аналогичных работ, наличие положительных отзывов по ним (подтвержденных разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию);
- технология выполнения работ;
- наличие собственных оборотных средств;
- отсутствие задолженности по налогам и сборам;
- отсутствие подрядчика в реестре недобросовестных поставщиков.

9. Срок, место  и порядок предоставления конкурсной документации
Подробное описание выполняемых работ, а также условия  конкурса содержится в  Конкурсной документации, которую можно получить в форме электронного документа на  официальном сайте   предприятия: https://www.okes.ru
Сроки предоставления: с 17.11.2011г.- 28.11.2011г.


10. Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:  не установлен

11. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией 28.11.2011 г.  в 11 часов 00 минут местного времени по адресу:
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30А;

12. Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет проводиться  29.11.2011г. по адресу:
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,30А;

13. Дата и место подведения итогов конкурса:
Подведение итогов конкурса будет осуществляться  30.11.2011г. по адресу:
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,30А.

14. Договор  между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.

15. Обеспечение исполнения договора:  не установлено

16. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 3 дня до даты вскрытия конвертов.




Генеральный директор                                                            Ю.В. Астафьев