Извещение №162/7

1. Наименование конкурса: Открытый конкурс по отбору  организаций на право заключения договоров на выполнение  работ по электроснабжению вновь строящихся кварталов жилых домов в городах и районах Оренбургской области для нужд Государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей  Оренбургской области  «Оренбургкоммунэлектросеть»

2. Заказчик   Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»

Место нахождения: г. Оренбург, ул.60 лет Октября, 30А

Почтовый адрес: 460021, г. Оренбург, ул.60 лет Октября, 30А

Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. "> Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Контактные лица, телефон:  

Дорожкин Сергей Николаевич тел. (3532) 35-16-21(доп.175), факс (3532)70-35-85;

Захарова Светлана Алексеевна, тел. (3532) 35-16-21(доп.135), факс (3532)70-35-85

 3.Предмет договора: 
 

№ лота	Наименование работ	Место выполнения работ	Начальная (максимальная) цена   договора    (цена лота) руб. с НДС
1	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в г.Сорочинск  (микрорайон «Озерки») Сорочинского района Оренбургской области» (-строительство ВЛИ-0,4 кВ , часть застройки (квартал №12), строительная длина  - 0,8км)	г.Сорочинск Сорочинского района Оренбургской области	794 745
2	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в пос. Адамовка (северная и южная части) Адамовского района Оренбургской области» (-строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ от ТП-438, строительная длина - 0,7 км; -строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ от ТП-436, строительная длина - 0,35 км; -строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ от ТП-435, строительная длина - 0,15 км; -строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ от ТП-4, строительная длина 0,24 км.)	пос. Адамовка Адамовского района Оренбургской области	1 162 164
3	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в с.Асекеево (микрорайон  Ясашино) Асекеевский район Оренбургской области» (-строительство ВЛ-10 кВ фидер "ФР-2"  с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой  КТП-250-10/0,4 строительная длина 0,13/0,1 км;  -строительство  КТП-250-10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-250 кВА-1 комплект;  -строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-250-10/0,4 кВ, строительная длина - 1,282 км.)	с.Асекеево Асекеевского района Оренбургской области	1 944 863
4	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в с.Беляевка (южная часть) Беляевского района Оренбургской области» (-строительство ВЛ-10 кВ фидер №3 строительная длина 0,5 км; -строительство КТП-160-10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-160 кВА – 1 комплект; -строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-160-10/0,4 кВ строительная длина - 0,626 км; -строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-160-10/0,4 кВ строительная длина - 1,73км.)	с.Беляевка Беляевского района Оренбургской области	2 537 820
5	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в с.Михайловка (кварталы «Центральный», «Сосновый ») Бугурусланского района  Оренбургской области» (- строительство ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ фидера «Г-4 инв. №09000878 по ул. Дубнинская  и Кленовая, протяженностью - 0,81 км)	с.Михайловка Бугурусланского района  Оренбургской области	311 362
6	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в п.Домбаровский Домбаровского района Оренбургской области» (-строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП № 267 по ул.Аймакова,  строительная длина - 1,05 км)	п.Домбаровский Домбаровского района Оренбургской области	641 597
7	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в пос.Кваркено (ул.Комсомольская, Нагорная) Кваркенского района Оренбургской области» (-строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 317, строительная длина - 0,63 км)	пос.Кваркено Кваркенского района Оренбургской области	477 004
8	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в пос.Кваркено (ул.Степная) Кваркенского района Оренбургской области» (-строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 311, строительная длина - 0,96 км)	пос.Кваркено  Кваркенского района Оренбургской области	684 702
9	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в пос.Новоорск (микрорайон «Союз») Новоорского района Оренбургской области» (-строительствоВЛ-10 кВ ф.16  п/ст "Новоорская" с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП №128, строительная длина - 0,32/0,28 км; -строительство КТПН -160 кВА-10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-160 кВА - 1 комплект; -строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №128 , строительная длина - 0,37 км; -строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-160 кВА , строительная длина - 1,8 км;)	пос.Новоорск Новоорского района Оренбургской области	1 983 228
10	«Электроснабжение вновь строящихся кварталов жилых домов в п. Новосергиевка (3 микрорайон) Новосергиевского района Оренбургской области»  (-строительство КТП №4-100-10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-100 кВА  по ул. Красноармейской – 1 комплект; -строительство КТП №3-100-10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-63 кВА  по ул. Красноармейской  – 1 комплект; -строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №4 по ул. Красноармейской, строительная длина - 2,052 км, ; -строительство ВЛ-10 кВ фидер 3 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП №3 по ул. Красноармейской, строительная длина - 0,74/0,61 км)	п. Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области	3 036 061
11	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в пос.Новосергиевка (4микрорайон, ул.Магистральная) Новосергивского района Оренбургской области» (- строительство ВЛИ-0,4 кВ совместный подвес по существующим опорам ВЛ-10 кВ (0,2 км) от ТП №250 в районе ул. Комарова, строительная длина - 0,24 км;  -строительство ВЛИ-0,4 кВ совместный подвес по существующим опорам ВЛ-10 кВ (0,580 км) от ТП №513, строительная длина – 0,63 км;  -строительство КТПК (В)-250 кВА-10/0,4 кВ с ТМ-250 кВА – 1 комплект)	пос.Новосергиевка Новосергивского района Оренбургской области	808 833
12	«Электроснабжение вновь строящихся кварталов жилых домов в с.Октябрьское  (восточный микрорайон, 2 очередь) Октябрьского  района Оренбургской области» (-строительство  ВЛИ-0,4 кВ  от КТП №64, строительная длина - 1,175км; -строительство  ВЛИ-0,4 кВ  от КТП №3, строительная длина - 1,635 км; -строительство  ВЛИ-0,4 кВ  от КТП №63, строительная длина - 0,39км; -строительство  ВЛ-10кВ   Фидер 4 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ   строительная длина - 0,66/0,21 км; -строительство  ВЛ-10кВ Фидер 103 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ строительная длина -  0,696/0,3 км; -строительство   КТПК(В)-250-10/0,4 с ТМ-250 кВА-2 к-та, КТПК(В)-400-10/0,4 с ТМ-400 кВА-1 комплект; -строительство  ВЛИ-0,4 кВ  от КТП №2, строительная длина - 0,93 км.)	с.Октябрьское  Октябрьского  района Оренбургской области	6 458 888
13	«Электроснабжение вновь строящихся кварталов жилых домов в п.Подгородняя Покровка Оренбургского района Оренбургской области» (-строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17116 пер.Аметистовый, ул.Переволоцкая, строительная длина - 0,7 км; -строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17117,ТП-90 по ул.Внешняя, ул.Самарская, строительная длина - 0,3 км; -строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17120,ТП-17119,ТП-17118 по ул.Внешняя, ул.Самарская, ул.Российская, пер.Самоцветный, пер.Аметистовый, пер.Алмазный, пер.Пологий, строительная длина - 7,11 км; -строительство ВЛ-10кВ с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ от ТП-17117,ТП-17115 пер.Аметистовый, ул.Российская, пер.Рубиновый, строительная длина - 0,545 км; -строительство ВЛ-10кВ с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ от ТП-17120,ТП-17119 пер.Аметистовый, ул.Российская, строительная длина - 0,63 км, -строительство ВЛ-10кВ к ТП-17119,17120 пер.Пологий, строительная длина - 0,5 км; -строительство КТПК(ПВ)-250-10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-250 кВА №17119 пер.Пологий, ул.Российская – 1комплект; -строительство КТПК(ТВ)-250-10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-250 кВА №17118,№17120 пер.Пологий, ул.Российская – 2 комплекта)	п.Подгородняя Покровка Оренбургского района Оренбургской области	9 785 481
14	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в с.им.9 Января Оренбургского района Оренбургской области» (- строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП№3126 по ул. Парковая, ул. Сельскохозяйственная и ул. Северная, строительная длина - 1,7 км)	с.им.9Января Оренбургского района Оренбургской области	1 559 483
15	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в пос. Саракташ (микрорайон «Западный») Саракташского района Оренбургской области» (-строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-303 по ул. 8 Марта,  ул. Славянской, строительная длина - 1,22 км;  -строительство ВЛ-10 кВ Фид. 16 по ул. Мира, ул. Западной, строительная длина - 0,9 км; -строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-297 по ул. Пирогова, строительная длина - 0,16 км; - строительство КТПК-160 кВА с ТМ-160 кВА по ул. Западной – 1 комплект; - строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП по пер.Заводскому, строительная длина-0,265 км;  -строительство КТПК-250 кВА с ТМ-250 кВА по пер. Школьному – 1 комплект)	пос.Саракташ Саракташского района Оренбургской области	3 368 632
16	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в с.Северное (микрорайон «Солнечный) Северного района Оренбургской области» «-строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой  КТП-160-10/0,4 кВ строительная длина  1,505 км;  -строительство  ВЛ-10кВ фидер "СВ-3"  с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от существующей КТП строительная длина 0,225 /0,175 км;  -строительство КТПК(В)-160 -10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-160 кВА-1 комплект.»	с.Северное Северного района Оренбургской области	2 478 593
17	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в с.Ташла Ташлинского района Оренбургской области» (-строительство КТПН-Т 160-10/0,4 с ТМ-160 кВА (по улицам Пограничная, Задорожнева, Коммунарская) 1 комплект; -строительство ВЛИ-0,4 кВ (от ТП-902 по ул. Просторная), строительная длина - 0,260 км; -строительство ВЛИ-0,4 кВ (от ТП-635 по ул. Коммунарская), строительная длина -  0,237 км; -строительство ВЛЗ-10 кВ с совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ к проектируемой КТПН-Т-160-10/0,4 , строительная длина - 0,830/0,380км; ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-Т-160-10/0,4 по улицам: Пограничная, Задорожнева, Коммунарская, строительная длина - 2,244 км.)	с.Ташла Ташлинского района Оренбургской области	3 477 874
18	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в с. Шарлык (северная часть) Шарлыкского района Оренбургской области» (-строительство КТПК-160/10 кВ с ТМ-160 кВА по ул. Парковой – 1 комплект; -строительство ВЛ-10 кВ Фидер №1 по ул. Парковой, строительная длина - 0,4 км;  -строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП по пер. Дачному, строительная длина - 0,35 км)	с.Шарлык Шарлыкского района Оренбургской области	1 168 820
19	«Электроснабжение вновь строящихся  кварталов жилых домов в с. Шарлык (западная  часть) Шарлыкского района Оренбургской области»  (-строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по ул. Нагорная, строительная длина – 0,31км)	с.Шарлык Шарлыкского района Оренбургской области	311 306

 

4. Сроки выполнения работ

начало выполнения работ  –  с момента заключения договора;

окончание выполнения работ – до 20 декабря 2011 года.

 5. Условия выполнения работ

- согласно  техническим заданиям и проектам договоров.
  

6. Порядок оплаты

- оплата выполненных работ по договорам осуществляется Заказчиком по факту полного выполнения работ, подтвержденного актами приемки работ формы №№ КС-2, КС-3.

 
7. Требования к участникам конкурса

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо  независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники конкурса должны соответствовать следующим   требованиям:

- соответствие участников конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,

оказание услуг, являющихся предметом конкурса (членство СРО);

- непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на

участие в конкурсе;

- отсутствие у участника  конкурса  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды

за прошедший календарный год.

 8. Критерии оценки

- цена договора;

- сроки выполнения работ;

- предоставляемые сроки гарантии качества работ;

- квалификация участника конкурса;

- наличие собственной материально-технической базы;

- наличие квалифицированного кадрового состава;

- опыт и объемы выполнения аналогичных работ, наличие положительных отзывов по ним (подтвержденных разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию);

- технология выполнения работ;

- наличие собственных оборотных средств;

- отсутствие задолженности по налогам и сборам;

- отсутствие подрядчика в реестре недобросовестных поставщиков.

 9. Срок, место  и порядок предоставления конкурсной документации

Подробное описание выполняемых работ, а также условия  конкурса содержится в  Конкурсной документации, которую можно получить в форме электронного документа на  официальном сайте   предприятия: https://www.okes.ru

Сроки предоставления: с 31.08.2011г.- 12.09.2011г.

 10.Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:  5% от начальной (максимальной) цены договора по лоту (лотам), в котором участник конкурса намерен принять участие.

 10.1 Банковские реквизиты:

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»  

ИНН/КПП 5611001494/561350001,   р/с 40602810146050100056  в  Оренбургское отделение №8623 Сбербанка России  г. Оренбург,  к/с 30101810600000000601,  БИК 045354601  

Назначение платежа:   «Обеспечение заявки на участие в конкурсе, реестровый номер торгов ____ Лот № __, НДС не предусмотрен.

 11. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией 12.09.2011 г.  в 11 часов 00 минут местного времени по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30А;
 
Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет проводиться  16.09.2011г. по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,30А;

 Дата и место подведения итогов конкурса:

Подведение итогов конкурса будет осуществляться  19.09.2011г. по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,30А.

 12. Договор  между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.

 13. Обеспечение исполнения договора:  не установлено

 14. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 3 дня до даты вскрытия конвертов.

 

Генеральный директор                                                                   Ю.В. Астафьев